謙聖國際法律事務所

1. 裝潢工程爛尾、做到一半停工怎麼辦？

裝潢最讓業主焦慮的情況之一，就是工程做到一半突然停擺。原本約定三個月完工，結果工班幾個星期沒有出現；詢問設計師只得到「材料還沒到」、「師傅最近比較忙」，最後甚至連訊息都沒有人回覆。這時業主不只面臨房屋無法入住，還可能同時支付房貸、租金與已經預付的裝潢工程款。如果急著換一家裝潢公司接手，又可能產生拆除、修復及重新施工的額外費用。

遇到裝潢工程爛尾，最重要的不是立刻宣布「我要解約」，而是先確認停工原因、施工進度、付款比例與契約內容，再決定後續法律程序。

---

1.1 什麼情況可能構成裝潢公司違約？

如果裝潢契約已經明確約定開工日、完工日及施工進度，裝潢公司卻因可歸責於自己的原因長期停工、明顯無法按照進度施工，可能產生給付遲延或其他債務不履行問題。例如工班無故撤場、承攬人長期不安排施工、約定完工期限已過卻只完成少部分工程，都可能需要進一步確認裝潢公司的契約責任。

但工程暫停不代表一定是裝潢公司違約。如果停工是因業主不斷修改設計、追加工程、未依約付款、未交付施工場地，或存在不可歸責於裝潢公司的原因，責任判斷就可能不同。

---

1.2 裝潢公司停工一定可以立即解約嗎？

➥不一定。

如果屬於一般給付遲延，民法第254條規定，一方遲延給付時，他方可以定相當期限催告履行；期限內仍不履行，才可能進一步解除契約。因此，裝潢公司停工後，通常不宜只傳一句「你們都不做，我現在解約」，就直接認為契約法律關係已經完全處理完畢。

應先確認契約本身有沒有約定停工、遲延、解除或終止條款，以及法律上是否需要先進行催告。如果契約目的具有明確時效性，或已經符合其他法定解除事由，則可能有不同判斷。

---

1.3 裝潢公司失聯就一定是詐欺嗎？

裝潢公司收款後停工、負責人失聯，確實容易讓業主懷疑遇到「裝潢詐騙」，但民事違約與刑事詐欺仍須分開判斷。單純經營困難、工班調度失敗、資金周轉問題或施工延誤，不會因為最後沒有完工就自動變成刑事詐欺。如果有具體證據顯示業者在簽約、收款時就沒有履約意思，卻利用虛假資訊使業主陷於錯誤並付款，才需要進一步評估是否涉及刑法詐欺。

➟因此，「收錢後沒有完成」是重要事實，但不是判斷詐欺罪成立的唯一條件。

 

2. 裝潢公司停工後，第一步應該做什麼？

工程爛尾後，很多業主會立刻找另一家裝潢公司進場，希望趕快把房子完成。但如果原本工程被拆除、修改，日後可能很難確認原公司到底完成多少、哪些地方存在瑕疵，以及新公司的費用究竟是完成剩餘工程，還是修復原工程。

---

2.1 先確認實際施工進度與停工原因

首先整理契約約定的工程項目與現場實際完成狀況。可以依照報價單逐項核對，例如拆除、水電、防水、泥作、木作、油漆、地板及設備，目前分別完成到什麼程度，同時確認停工原因。如果裝潢公司主張是因為材料缺貨、追加工程或業主未付款才暫停，就應回頭檢查雙方對話、付款紀錄及工程變更資料。

---

2.2 保存現場、付款與施工證據

建議完整保存：

• 裝潢契約
• 報價單
• 估價單
• 設計施工圖
• 付款證明
• 發票或收據
• 施工進度照片
• 追加工程紀錄
• 與設計師、裝潢公司及工班的對話

現場則可以依空間及工程項目拍攝全景與細節。如果已經存在施工瑕疵，也要在其他工班進場以前先拍照、錄影；如果爭議金額較高，還可以依案件情況考慮請適當的工程專業人員協助確認施工進度與現況。

---

2.3 不要急著讓新工班拆除原工程

新裝潢公司進場前，最好先完成現況紀錄。

因為原工程一旦拆除，日後可能很難證明原公司究竟完成30%、50%還是70%，也可能無法確認原施工是否存在瑕疵；如果需要第三方估價，可以要求新公司將「完成剩餘工程」、「修復原施工瑕疵」與「業主另外新增或升級的工程」分開報價。這樣日後計算損害時會更加清楚。

 

3. 裝潢公司不復工，如何催告與解除契約？

確認裝潢公司確實長期停工後，下一步通常是正式要求復工，而不是無限期等待對方一句「最近會處理」。

---

3.1 什麼情況應先限期催告復工？

一般給付遲延的情況下，民法第254條規定，可以定相當期限催告對方履行；期限內仍不履行時，再依法處理契約解除問題。因此，可以明確通知裝潢公司目前停工多久、哪些工程尚未完成，並要求在合理期限內復工或提出具體施工安排。

🧑🏻‍⚖️「相當期限」並沒有所有裝潢案件統一適用的7天、15天或30天公式，應依剩餘工程、停工狀況及實際履約可能性判斷。

---

3.2 存證信函應該寫哪些內容？

存證信函可以記載：

• 契約基本資料
• 約定施工期間
• 目前工程進度
• 最後施工日期
• 已付款金額
• 過去要求復工的聯絡紀錄

接著明確要求裝潢公司在合理期限內復工或履行契約，並說明逾期不履行時將依契約及法律主張解除、終止、結算、返還款項或損害賠償。

⚠️存證信函不是法院判決，也不是所有案件唯一有效的催告方式，但它可以協助保存「何時正式要求對方履約、給了多少時間、對方有沒有處理」的重要紀錄。

---

3.3 解除契約與終止契約有什麼差別？

這是裝潢爛尾案件非常重要的問題。法律上的「解除」與「終止」效果並不完全相同，也不能只因日常生活中都叫「解約」就混在一起。

另外，民法第511條規定，承攬工作尚未完成前，定作人可以隨時終止契約，但應賠償承攬人因契約終止所生的損害。因此，如果是業主單純改變心意、不想繼續裝潢，而依第511條任意終止，與裝潢公司本身已經違約、業主因此依其他法律或契約規定主張解除或終止，法律效果可能不同。

🚨遇到工程已經爛尾的案件，不宜沒有分析原因就直接引用民法第511條，否則可能反而衍生承攬人向業主請求損害的問題。

 

4. 裝潢工程爛尾後，已付工程款怎麼算？

裝潢公司做到一半離場，不代表「業主付過的錢全部退回」，也不代表「裝潢公司收過的錢全部都可以留下」。真正要算的是已付款、已完成工程價值、未完成部分，以及後續接手與修復成本。

---

4.1 已經完成的工程需要付款嗎？

如果裝潢公司已經完成部分工程，而且該部分具有價值、沒有其他重大爭議，契約結束後通常仍需要處理已完成工程的結算問題。

行政院室內裝修工程承攬契約書範本也設有契約終止後的結算機制，將已施作工程、已訂購材料等項目分別處理。因此，不能只因最後工程沒有全部完成，就直接認定前面所有施工都沒有價值。

---

4.2 已付款超過施工進度可以要求返還嗎？

如果業主已支付的工程款明顯超過原裝潢公司實際完成工程的合理價值，契約結束後可能進一步產生返還款項的問題。例如已付款80萬元，但經結算後實際可認列的已完成工程價值只有50萬元，就需要進一步確認超出部分是否有返還的法律依據。

➟但不能單純用「完成50%＝一定只值合約總價50%」計算。不同工程階段的材料、人工與成本結構不同，仍應依契約估價單、實際施作項目及個案證據結算。

---

4.3 找新公司接手增加的費用可以求償嗎？

有可能，但不是新公司報多少，就全部由原公司負擔。例如原裝潢公司違約停工後，另一家公司完成原契約剩餘工程需要較高成本，其中合理增加且與原公司違約具有因果關係的部分，可以依個案評估損害賠償。但如果新公司使用更高級材料、重新設計格局或增加原契約沒有的工程，這些新增成本通常需要另外區分。

💡因此，接手報價最好明確拆分原契約剩餘工程、修復原工程瑕疵及新增工程。

 

5. 裝潢公司停工可以要求哪些損害賠償？

工程爛尾造成的損失，可能不只有「多付出去的工程款」。如果房屋因此無法入住，業主還可能增加租屋、搬遷或其他支出，但每一筆費用都不是只要提出單據就當然由裝潢公司負擔。

---

5.1 額外租屋費可以求償嗎？

如果因可歸責於裝潢公司的工程遲延，導致原本應該完工入住的房屋無法使用，而業主因此必須延長租屋，額外租金可能依個案評估是否屬於遲延造成的損害。

實際主張時，應保存租賃契約、租金付款證明，以及原本預定完工日期等資料。同時仍須證明租屋支出與裝潢遲延之間具有因果關係。

---

5.2 房貸利息可以全部要求賠償嗎？

不能直接認定工程停工期間所有房貸利息都可以向裝潢公司請求。

房貸本來就是購屋融資所產生的成本，即使裝潢工程如期完成，通常仍需要支付。因此，如果主張房貸相關損失，必須具體說明究竟是哪一部分因裝潢公司的違約額外增加，而不能直接把停工期間所有房貸利息全部列為損害。

---

5.3 合約有逾期違約金如何計算？

如果裝潢契約已約定完工期限與逾期違約金，可以依契約內容確認計算方式，但首先仍要區分哪些天數確實可歸責於裝潢公司。例如業主要求追加工程導致工期延長，或其他不可歸責於裝潢公司的期間，就不能當然全部算入逾期天數；另外，民法第252條規定，約定違約金過高時，法院可以酌減至相當數額。

➟因此，也不是契約寫「每天罰多少」就代表最後法院一定完全按照該金額計算。

 

6. 裝潢公司失聯、沒財產，工程款怎麼追回？

就算最後取得勝訴判決，如果裝潢公司名下已經沒有財產，後續執行仍可能遇到困難。因此，遇到疑似準備脫產或公司財務狀況快速惡化的情形，除了確認債權，也要考慮未來是否能實際執行。

---

6.1 可以直接聲請假扣押嗎？

假扣押不是只要「擔心對方不還錢」就一定會准許。一般而言，需要提出金錢請求或得易為金錢請求的債權，並釋明將來可能有不能強制執行或甚難執行的情形。法院也可能要求債權人提供擔保。

➟因此，如果發現裝潢公司正在大量處分財產、營業異常或有其他具體跡象，可以整理證據，再評估是否符合假扣押條件。

---

6.2 民事訴訟可以請求哪些項目？

依案件情況，可能涉及返還溢付工程款、違約金、額外接手工程費用、瑕疵修復費，以及因遲延造成的其他可證明損害。但提告前最好先把每一項請求拆開計算，例如「已付款多少」、「完成工程價值多少」、「第三方完成原剩餘工程多支出多少」、「修復原施工瑕疵多少」及「因遲延額外租屋多少」。

➟請求內容越清楚，越容易整理相關證據。

---

6.3 裝潢公司倒閉後還能向負責人求償嗎？

不能因為公司沒錢，就直接把公司的所有債務轉由負責人個人負擔。如果契約是與公司簽訂，原則上首先要確認公司的契約責任。要進一步向負責人個人請求，通常還需要其他法律依據，例如負責人有個人保證、個人侵權行為或其他依法應負個人責任的情形。

➟因此，「公司倒閉＝負責人一定自己賠」並不是正確的法律結論。

 

7. 如何避免裝潢工程再次爛尾？

裝潢工程是否會爛尾，很難在簽約時完全預測，但契約與付款方式可以降低業主一次暴露過多資金的風險。

---

7.1 開工日、完工日與停工條件要寫清楚

契約最好明確記載預定開工日、施工期間、完工日期，以及哪些情況可以合理展延工期。如果雙方希望約定「無正當理由停工達一定期間可以終止契約」，也應將條件與程序寫清楚。違約金則可以另外約定，但金額應合理。不要只寫「盡快完工」、「預計三個月左右」，否則真正發生工期爭議時，很容易對「到底何時才算遲延」產生不同理解。

---

7.2 工程款應與實際施工進度連動

裝潢工程不宜在施工初期就支付與實際進度明顯不相當的大部分款項。

較穩妥的方式，是把付款節點與實際工程里程碑連動，例如完成特定工程並確認後，再支付下一期工程款。行政院室內裝修工程承攬契約書範本也是採分階段付款設計，而不是所有案件固定使用「開工10%～20%、做到一半30%～40%、最後30%～40%」的統一公式。

💡因此，真正重要的不是背一組付款比例，而是確保「錢不要長期跑在工程進度前面」。

---

7.3 工程進度與追加工程都要留下紀錄

施工期間可以定期拍照，記錄每週或每個重要工程節點的完成狀況。如果業主要求變更設計或增加工程，也應把追加項目、費用及是否影響工期寫清楚。因為真正發生爛尾爭議時，裝潢公司常會主張：「不是我們延誤，是屋主一直追加工程。」如果每次變更都有完整紀錄，就比較容易區分哪些延誤屬於原工程、哪些確實是後來追加所造成。

 

8. 常見問題QA

不一定。一般給付遲延可能需要先定相當期限催告履行，期限內仍未履行後，再依法主張解除。也要確認契約是否另外約定停工、解除或終止條款。

可以考慮正式催告，但是否已構成違約以及合理催告期限多久，仍要看原定工期、停工原因、剩餘工程及契約內容。

實務上可能需要盡快找人接手，但在新工班施工前，最好先完整保存原現場、施工進度及瑕疵證據，避免後續無法確認原公司完成多少工程。

不能單純按照工程百分比計算。需要比對契約估價單、實際完成項目及工程價值，再判斷已付款是否超過應結算金額。

有可能。如果增加的合理費用確實是因原裝潢公司可歸責的違約所造成，可以進一步評估求償。但新增設計、材料升級等費用應另外區分。

不一定。刑事詐欺仍需證明詐欺故意、欺騙行為、業主陷於錯誤及財產處分等要件。單純履約失敗或公司後來發生財務問題，不會當然成立詐欺。

如果能證明租金確實是因可歸責於裝潢公司的遲延而額外產生，可能進一步評估請求賠償。應保存租約、付款紀錄及原定完工時間等資料。

不一定。房貸通常本來就需要支付，不能直接把停工期間全部利息都視為裝潢公司造成的損害，仍要證明具體額外損失與因果關係。

可以評估，但假扣押有法定要件，需要釋明債權及將來可能不能或甚難強制執行的情形，法院也可能要求提供擔保，並非提出聲請就一定會准許。

先保存現場與證據。整理契約、報價單、付款資料、施工進度、停工日期及雙方對話，在新工班大幅拆除或修改以前先把原工程狀態完整記錄，再進一步處理催告、契約關係與工程結算。

 

9. 結語

裝潢工程做到一半停工，真正需要處理的並不只是「裝潢公司為什麼不來」，而是接下來的契約關係、工程款結算及房屋如何繼續完成。遇到裝潢工程爛尾後，不建議第一時間就把所有問題都當成詐欺，也不宜只傳一則訊息就認為契約已經解除。比較完整的處理方式，是先確認裝潢公司停工的原因與目前施工進度，保存契約、報價單、付款紀錄、施工照片及雙方對話，再依契約與法律規定正式要求復工。

如果裝潢公司在合理期限內仍不履行，再進一步確認是否符合解除或終止契約的條件，並處理已完成工程、已付款項與剩餘工程的結算。需要找新裝潢公司接手時，也應先把原現場完整記錄，並要求新公司將「剩餘工程」、「原工程瑕疵修復」及「新增工程」分開估價。這不只是方便控制預算，也是日後計算損害的重要證據。

如果因停工增加租屋費、接手施工費或其他支出，也應逐項保存單據，並確認與裝潢公司違約之間的因果關係。至於房貸利息、精神損害或其他費用，則不能因工程爛尾就一律直接列入求償。對準備裝潢的業主而言，預防爛尾最重要的不是找到一組「最安全付款比例」，而是讓付款節點跟著工程進度走，並把開工、完工、工期展延、停工、追加工程及契約結束後的結算方式寫清楚。只要工程進度與資金支付之間保持合理比例，即使後續真的發生履約問題，也能降低一次損失過大的風險。

 

🧑🏻‍⚖️謙聖國際法律事務所具裝潢與工程糾紛處理經驗。若遇到裝潢公司長期停工、做到一半失聯、已付款項明顯超過工程進度，或擔心業者脫產，可先整理裝潢契約、付款證明、報價單、工程進度照片及聯絡紀錄，再由律師協助評估催告、解除或終止契約、工程結算、損害賠償及必要時的財產保全程序。

 

 

※聲明：本文為一般法律資訊整理。裝潢工程停工是否構成違約，以及能否解除或終止契約、請求退款、違約金、損害賠償或聲請假扣押，均應依契約內容、停工原因、施工進度、付款情況及個案證據判斷，不構成特定案件法律意見。

 

 

【謙聖國際法律事務所】

• LINE 線上法律諮詢：@lawuicc001（點擊諮詢）
• 電話預約會議：(03)⠀3150-034
• 付款方式：現金｜信用卡｜銀行轉帳

 

【了解更多】

• Facebook： 謙聖國際法律事務所
• Instagram：chien.sheng_